水電工程合同(精選15篇)
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編精心整理的水電工程合同，希望能夠幫助到大家。
水電工程合同1
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發(fā)回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業(yè)，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的'任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規(guī)定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規(guī)定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電工程合同2
本合同的宗旨是：________________通過監(jiān)理單位(以下簡稱"乙方")對業(yè)主(以下簡稱"甲方")和第三方所簽訂合同的有效服務和管理，使甲方在承發(fā)包合同規(guī)定的`期限內，以合理的造價，獲得符合規(guī)定質量標準的工程項目。同時，甲方接受乙方通過高效的服務獲得合理報酬的要求。
本合同書由項目法人(業(yè)主)(以下簡稱"甲方")與監(jiān)理單位(以下簡稱"乙方")協商一致簽訂。
一、甲方委托乙方，按本合同書要求進行工程項目的建設監(jiān)理。
1.1建設監(jiān)理范圍與內容在合同附件中予以確定。
1.2建設監(jiān)理服務期限由________年________月________日至________年________月________日。
1.3本工程項目建設監(jiān)理費用金額(人民幣)由甲方按附件規(guī)定向乙方結算支付。
二、本合同組成文件及其順序為：________________
2.1建設監(jiān)理合同書;
2.2建設監(jiān)理實施過程中甲乙雙方共同簽署的或按合同文件規(guī)定有效的補充與修改文件;
2.3建設監(jiān)理合同附件;
2.4建設監(jiān)理合同專用條件;
2.5建設監(jiān)理合同標準條件;
2.6建設監(jiān)理投標書;
2.7建設監(jiān)理招標書(或委托書)及其澄清文件。
三、合同組成文件形成一個整體，互為補充和解釋。其內容若有歧義，以所列順序，在前者為準。
四、本合同經雙方法定代表人或其授權代理人簽字并加蓋本單位公章后生效。合同雙方各持合同正本一份和副本若干份。
甲方(章)：________________乙方(章)：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
地址：________________地址：________________
電話：________________電話：________________
郵編：________________郵編：________________
傳真：________________傳真：________________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
賬號：________________賬號：________________
本合同簽于________年________月________日，簽約地點：________________
水電工程合同3
甲方： 乙方：
經雙方友好協商，甲方將 水電工程發(fā)包給乙方施工。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工條件： 已具備
二、水電工程承包范圍
1、水電工程施工圖紙范圍內室內所有水電工程施工及安裝(不含外落水主配電工程)
2、安裝、調試、協調配合竣工驗收;
3、墻體開洞封堵及安裝留下衛(wèi)生清理等。
4、服務： 人員培訓、技術服務、保修
三、合同工期
開工日期： 以甲方的開工報告為準。
竣工日期與主體工程同步(或延后30日)。
四、工程價款
1、本工程款采用圖紙設計范圍內所有水電項目的總價為20xx年河南省建設工程量清單綜合單價，決算價下浮 %含稅收，管理費、配套費、資料費，下浮點在每個付款節(jié)點按比例扣除，如設計發(fā)生邊更對邊更部分提前下達變更手續(xù)另行結算。
2、主要系統設備按后附清單計入報價，作為結算價。(不含大型設備，例如泵房設備)
3、一切材料甲方按市場當月發(fā)布價計算。
五、工程價款支付
按照大合同，出土+0已完工程量的60%，主體封頂支付施工工程量的80%，后期安裝按月進度支付至已完成工程量的85%，水電調試后具備交工條件后支付總價款的97%，剩余3%在質保期限滿壹年后支付。
六、材料設備供應
1、本工程材料由乙方采購。
2、乙方所購材料質量必須符合國家標準，達到設計和施工質量驗收規(guī)范要求(使用前必須按規(guī)定報驗質檢部門，合格后在進行施工，否則返工自負)。
七、質量標準
1、乙方必須按照圖紙設計和規(guī)范要求，達到標準合格工程。
八、甲、乙雙方職責
1、甲方職責：
(1)提供必要的開工條件，協調施工中與有關施工單位的相關事宜。
(2)提供必要的圖紙及變更通知單。
(3)按合同約定支付工程款。
(4)協調乙方使用施工電梯。
2、乙方職責：
(1)乙方承擔施工過程中所發(fā)生的安全及文明施工事故和由此引起的一切責任和損失。
(2)所有水、電費用均由甲方負責
(3)現場做到文明施工、嚴格遵守施工現場管理，遵守執(zhí)行文明施工及協調配合的獎罰文件、標準。
(4)已竣工工程交付甲方前，負責已完工程成品的保護工程，要求采取特殊措施保護的單項工程或部位應無條件的保護好。
(5)施工現場做到機具、材料安置有序、堆放整齊，做到場地清潔。
(6)按施工圖和合同約定對材料、設備進行采購，必須保質保量，材料、設計進程必須經監(jiān)理和甲方驗收，接受監(jiān)理的監(jiān)督，嚴格按約定的設備材料要求標準購置。
(7)配合其他施工單位施工。
(8)完工后應積極配合甲方組織的竣工驗收工作，乙方必須確保承包范圍內水電工程驗收通過。如出現質量問題，一切責任費用由乙方負責。
(9)由甲方提前通知發(fā)放變更單據。
(10)嚴格按照合同約定履行勞動管理義務，不得拖欠民工工資并影響工程進度。
(11)完成甲方指令。
九、施工組織和工期
1、施工組織設計
(1)乙方在合同簽訂時提供施工組織設計(施工方案)、進度計劃。
(2)水電安裝工程的施工計劃與主體工程的總體施工進度計劃。
(3)甲方確認的時間： 提交方案后10個工作日內。
2、工期
工期順延。本工程除不可抗力(不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人乙方責任造成的爆炸、火災、風、雨、雪、洪、震、酷暑等自然災害)外工期不得順延。
十、質量要求
1.工程質量
(1)工程質量應當達到合同約定的質量標準，質量標準的評定以國家筑建部的質量檢驗評定標準為依據。
(2)雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。如雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
2.檢查和返工
(1)乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據合同，發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
(2)工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發(fā)現，應要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
3.隱蔽工程和中間驗收
(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，監(jiān)理工程師在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在監(jiān)理工程師限定的時間內修改后重新驗收。
(2)監(jiān)理工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不得超過48小時。.監(jiān)理工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，乙方可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。
(3)經監(jiān)理工程師驗收，工程質量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，監(jiān)理工程師不在驗收記錄上簽字，視為監(jiān)理工程師已經認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
(4)無論監(jiān)理工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償乙方損失，并相應順延工期。如： 乙方不經驗收擅自隱蔽，經檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的全部費用，并且追加每處罰款(10000元)，工期不予順延。
十一、安全及文明施工要求
1、乙方必須建立安全組織機構，設立安全負責人，配合丙方做
2、乙方必須定期做好班內安全教育，使班組人員均有強烈的安全意識。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行國家、地方和項目制定的安全操作規(guī)程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。
4、乙方在施工中必須遵照有關安全操作標準、規(guī)范作業(yè)，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身原因所造成的事故的一切責任和損失。
5、由于乙方施工的質量或管理不善等原因引起的第三方安全事故，由乙方承擔一切責任和賠償一切經濟損失。
6、乙方在施工期間，應加強班組內部文明施工教育，搞好承包范圍內的現場文明施工及住宿范圍內的清潔衛(wèi)生。
7、乙方作業(yè)層的材料堆放必須整齊，井然有序，在大樓內集中堆放材料必須滿足樓板荷載要求。
十二、工程驗收
1、中間交工工程的范圍包括： 隱蔽工程、分段工程、主設備安裝等的安裝質量驗收，試水試壓、電阻測定的驗收有甲方及業(yè)主監(jiān)理工程師的認定簽單。
2、當各系統運行正常后，竣工工程具備竣工驗收條件，在甲方申報驗收前由乙方提供完整的竣工資料、竣工圖一套及竣工驗收報告給甲方，監(jiān)理方、設計院、質監(jiān)站的人員同時對該工程進行安全質量檢查.進行初步驗收，并在驗收后六日內提出修改意見，乙方承擔因自身原因造成的費用，該項目在未交付甲方使用前，保管責任由乙方負責。甲方通知乙方驗收，由資料員提供相關文件。
十三、竣工結算
1、該水電工程在驗收合格及甲方確認竣工和結算資料己合格后乙方方可辦理竣工結算，乙方應在驗收合格后的15日內呈報完整的竣工結算資料給甲方，甲方在收到竣工結算資料在甲乙雙方配合的情況下壹月內辦理完決算核對及審計工作。
2、對于設計變更部分，乙方應當在甲方下發(fā)設計變更通知后2天內向甲方提交變更的工程量及變更的工期，甲方在10個工作日內進行審核，甲方審核的結果必須加蓋甲方的單位印章方發(fā)生效力。
十四、質量保修
1、乙方按工程實際結算價的.3%留作質保金，保修期1年，保修范圍為乙方所施工項目，保修期從水電驗收合格意見書簽署之日起計算，保修期間的保修費用由乙方負責。
2、在保修期內發(fā)生保修事項后，乙方在接到甲方通知后應在24小時內派人到場進行修復，否則甲方有權另行找人修復，所需費用從質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付給甲方。
3、乙方承擔承包范圍內的質量保證。
十五、爭議和違約責任
1、爭議： 任何一方違反合同規(guī)定，按下列方式解決。
(1)友好協商解決;
(2)協商不成時，向當地(工程所在地)人民法院起訴。
2、違約責任
乙方的責任：
①工期延誤的，乙方按照每延誤一天向甲方支付總造價的1%違約金，如果超過10天.甲方有權解除合同并要求乙方賠償相應損失。
�、谝曳绞┕さ墓こ倘缳|量不符合約定或國家標準，甲方有權要求乙方承擔進行更換、維修，工期不予以順延，如果由此給甲方造成損失的，乙方也應當予以賠償。
�、奂追讲煌锨饭こ炭�，乙方與工人工資兌不了現所引起的上訪、集訪的，乙方應按照10萬元/次向甲方支付違約金。為保障社會的穩(wěn)定，甲方可先代乙方支付其所欠付的民工工資，但是甲方支付后除有權要求乙方支付代為支付的民工工資并按照本合同規(guī)定支付違約金外，同時應當按照甲方代為支付的款項總額的10%向甲方支付違約金。
(2)甲方的責任：
甲方不能按合同約定支付合同款，乙方拖欠農民工工資所引起的上訪，甲方應按照10萬元/次向乙方支付罰金。
十六、合同生效
本合同經雙方簽章后，乙方向甲方交合問履約金15萬元(大寫： 壹拾伍萬元整)后立即生效，直至結清一切合同價款后自然失效。
十七、合同履約金退還： 工程主體出±0完成退還50%主體封頂退還全部履約金。
十八、如按合同時間十個工作日以內開不了工(自然災害除外)，甲方按貳分付給乙方利息
本合同一式肆份，甲、乙雙方及監(jiān)理單位各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
甲方： (公章) 乙方： (公章)
法定代表人或授權代理人： 法定代表人或授權代理人：
簽訂日期： 年 月 日
水電工程合同4
甲方：
乙方：
為保證電氣安裝的質量、安全、工期按期完成，依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》甲方就本工程電氣安裝工程承包給乙方，經雙方協議確定以下條款：
工程名稱：
工程地點：
一、承包項目：
二、承包價格：
三、質量要求：
乙方必須嚴格按照設計要求和《____省建筑安裝工程操作規(guī)程電器篇》DB14GB50303規(guī)定進行施工，保證水暖工程達到質量部門的優(yōu)良等級。
四、工期要求：
承包方必須提前組織足夠的人員，在總體計劃或分段計劃過程中必須在確保質量前提下保證施工進度，若因承包方造成工期延誤，甲方視情節(jié)給予____________元的罰款，在緊張的施工過程中若承包方自行退出現場，甲方對承包方前段所產生的一切工程量不予結算。
五、安全生產和文明施工：
1、方應有相應的.________務資質等級，組織編寫有關人員的名單、提供身份證復印件。
2、乙方向甲方提供工種上崗證(如電工、電焊工證等)，確保持證上崗，工作時應佩帶胸卡。
3、乙方人員進場后必須服從甲方安全生產各項安全操作規(guī)程和各項規(guī)章制度，在施工過程中所發(fā)生的安全事故由責任方負責，如發(fā)現不戴安全帽者或高空作業(yè)不系安全帽者給予每人50元次罰款，罰款已甲方記錄為準，乙方不簽字同樣生效。
4、乙方人員在施工現場發(fā)生的一切安全事故與甲方無關。
5、乙方必須保證工程臨時用電的安全和正常，保證上級安全部門檢查不因為臨時用電有問題而出現停工或罰款現象，若出現一切損失由乙方負責。
6、由于乙方自身原因所造成的各種罰款由乙方負責。
六、材料的使用與管理：
1、承包方應對使用的各種材料必須提前五天列出計劃，增強材料節(jié)約觀念，嚴格控制下料長度，在施工過程中對材料的使用所造成的浪費按所浪費材料的原始價格雙倍罰款。
2、每道工序完成后，應及時清理現場。并進行下道工序交接驗收，形成記錄，作為工程結算付款依據。
3、一般周轉工具和材料均由乙方自備(如電焊機、鋼管切斷機、彎曲機等)，如借用工地的工具，與工地保管作好記錄，使用完后，完整的交與庫房，如有損失按價賠償。
七、付款方式：
1、每月發(fā)一次生活費。
2、主體經驗收部門(監(jiān)督站、建設單位、監(jiān)理單位)達到優(yōu)良等級按
3、工程經驗收達到優(yōu)良，竣工后付至%，留%的保修金保修期為兩年，在保修期內出現質量問題，接到通知后，應及時按甲方規(guī)定的時間內回修。否則%保修金不予返還。
八、甲方職責：
1、甲方向乙方做好各項技術交底和各項規(guī)章制度。
2、向乙方提供所需安全設施。
3、隨時做好檢查驗收工作，抓好安全工作。
4、隨時做好檢查驗收工作抓好安全生產和文明施工。
以上協議雙方各持一份(每份兩頁)，簽字有效，雙方共同遵守。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
________年____月____日
________年____月____日
水電工程合同5
甲方：(發(fā)包方)______________
乙方：(承包方)______________
甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計。
一、工程名稱：室內裝修及水電工程。
二、施工地點:________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫:________________________元正
五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元________年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的.10%______________元)。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”。
八、責任：
1、因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
2、甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口，清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3、乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
4、如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
5、工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
6、附工程的驗收標準
九、本合同范本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。
甲方：______________________乙方：____________________
簽約代表：________________簽約代表：________________
聯系電話：________________聯系電話：________________
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
水電工程合同6
建設單位：_____________股份有限公司
施工單位：__________
發(fā)包人(全稱)_____________
承包人(全稱)：_______________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________
工程內容： 辦公室水電工程(含燈具)，廁所隔斷，辦公室隔斷(夾心泡沫板隔斷、1.5cm厚鋼化玻璃隔斷)，門窗工程(玻璃推拉門、夾心板門)廚房灶臺，地膠鋪裝
二、工程承包范圍
承包范圍：
一：二層裝修范圍：
1、地面鋪設地膠;
2、室內隔墻采用平板型夾心泡沫板(鍍鋅鋼管立柱);
3、隔墻門采用平板型夾心泡沫板材料(門框采用鍍鋅鋼管門框);
4、房間水電線路布置(含燈具、電線采用線槽鋪設明裝、廁所安裝2個盥洗盆);
5、空調孔位鉆孔及用電線路鋪設;6、廁所用水改裝;
二：三層、四層裝修范圍：
1、客廳內玻璃隔斷(玻璃為1.5mm厚鋼化玻璃)，玻璃門采用推拉門;
2、廁所內隔斷(含門);
3、空調孔位鉆孔及用電線路鋪設;
4、各房間用電線路改裝(根據甲方要求重新布置，含燈具、重新布置線路采用線槽明裝，廁所安裝兩個盥洗盆);
5、廁所用水改裝 ;
三：五層層裝修范圍：
1、廚房灶臺制作安裝;
2、抽油煙機安裝(設備由甲方購買)
3、各房間用電線路改裝(根據甲方要求重新布置，含燈具、重新布置線路采用線槽明裝，廁所安裝兩個盥洗盆);
4、空調孔位鉆孔及用電線路鋪設;
5、廁所內隔斷(含門);
6、露臺增加木門一道，上邊采用木工板封閉。
7、衛(wèi)生清理費____________。
8、合同工期
合同工期總日歷天數_____________天。
四、質量標準
工程質量標準：符合國家現行質量驗收標準及甲方提供的圖紙要求。
五、合同價款
本工程實行總價包干____________元整(_____________元)，由乙方包工包料。
六、工期要求
本工程工期要求為___________天，若乙方拖延一天處罰合同金額5%，
七、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期6個月內承擔工程質量保修責任。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的`款項。
九、安全施工
1、安全防護
承包人必須嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》。
本工程所涉及的安全防護均由承包人負責(不另行計費)，由于安全保護措施不當而造成的人員傷亡事故，由承包人自行承擔。
十 、合同價款與支付
1、合同價款及調整
本工程結算方式為合同包干結算制;
本工程中所有分項均包含材料費、人工費、機械費、稅收，管理費、安全措施費、利潤，不在進行其他費用調整。
十一、工程量確認
1、承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：
時間為7天 。
2、工程款支付
雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：
工程竣工后7日內付至完成工程款
發(fā) 包 人：__________(公章)承 包 人：________(公章)
法定代表人：___________(簽字)法定代表人：_________(簽字)
________年 ___月____日________年 ___月____日
水電工程合同7
甲方：
乙方： **水電工程局有限責任公司
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，xx州水務局 將xx結古鎮(zhèn)禪古新村0.4kv～10kv線路工程承包給xx水電工程局有限責任公司施工，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況：0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝
一、工程名稱： xx水利配套基礎設施（供電）工程
二、工程內容： 0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程
三、工程地點：xx
四、設計單位：xx
五、工 期： 20xx年 月 日至20xx年 月 日
五、質量標準：按電力行業(yè)優(yōu)質工程執(zhí)行，符合設計及規(guī)范標準
六 、合同價款(工程總造價)：工程施工費用總造價暫定
�。ǎ� ）萬元人民幣，工程竣工后以工程竣工決算為準，甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。
第二條 合同使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同語言：漢語
二、適用法律：國家法律、法規(guī)以及工程所在地地方法規(guī)。
三 適應標準、規(guī)范：建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標準。
第三條 甲乙方駐工地代表
一 、甲方項目負責人：
二 、乙方項目負責人：
三 、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。
四 、監(jiān)理工程師代表：
第四條 甲方工作
一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥，給施工單位提供施工的便利條件。
二、甲方負責組織相關部門，對工程實施監(jiān)督，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。
三、開、竣工時間由甲方確定。
四、負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，技術交底。
五、甲方可向施工項目部在本地區(qū)提供生活費和材料及機械使用費。
第五條 乙方工作
一 按照國家電力工程質量驗評標準，擔負xx結古鎮(zhèn)禪古新村建設0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝 施工任務。
二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質量檢查監(jiān)督。
三 在工程施工前，必須向甲方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。
四 對甲方檢查中發(fā)現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
五 提供施工的工程進度計劃。
六 遵守地方政府及有關部門對施工場地交通管理規(guī)定和其它施工單位的相互配合。
七 已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生損失的，乙方應自費修復。
八 做好施工現場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。
九 保證施工現場清潔符合有關規(guī)定，交工前清理現場符合要求。
十 積極配合甲方的工作，承擔相應的重建保電工作。
第六條 工程質量
一、工程質量等級：按電力行業(yè)優(yōu)質工程執(zhí)行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發(fā)現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門：由甲方確定。
第七條 驗收和重新檢驗
一 甲方根據乙方的申請，組織青海xx電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。對不合格的.工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格后甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。
二 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表發(fā)出的施工指令，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，并承擔由此發(fā)生的相關費用，甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。
第八條 工程預付款
本工程開工前預付工程款造價的30℅。
第九條 工程款支付
一 工程款支付方式：轉賬或支票
二 工程款支付金額和時間：按工程進度支付工程款。
第十條 竣工決算
一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
二 乙方在工程竣工驗收合格后向甲方提交決算報告。
第十一條 保修條款
一 保修內容、范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質量證明文件。
二 保修期限：一年，自工程驗收合格并交付使用之日起計算。
第十一條 爭議
因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，有爭議雙方協商解決，協商不成，有xx州仲裁委員會仲裁。
第十二條 安全施工
在工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，因乙方原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔責任，甲方概不負責；由于乙方施工原因造成他人財產、人身損害的由乙方承擔賠償責任。
第十三條 合同的生效和份數
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門。
第十四條 附加條款
合同條款中未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：xx州水務局 乙方: xx水利水電工程局
有限責任公司
負責人： 負責人：
法人代表： 法人代表：
開戶行：
賬 號：
年 月 日 年 月 日
水電工程合同8
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規(guī)，并遵循 平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方的 水、電、暖安裝工程，以建筑面積每平方米 元，共 平方米，共計 元人民幣的人工費總價款承包給乙方。
甲、 乙雙方達成協議如下：
第一條 工程概況及承包內容
1 水、電、暖安裝工程。
2 施工地點
3 工期： ________年____月____日開工至日竣工。
4 承包內容： 根據甲方提供的給排水施工圖紙、電氣施工圖紙、采暖施工圖紙及水、電、暖安裝工 程會審、變更記錄的內容。
第二條 甲、乙雙方責任的約定
1 甲方向乙方承諾，按照本合同約定的日期和方式支付給乙方本合 同約定的人工費總價款及其他應當支付的費用，并按乙方提供的材料 預算計劃向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及勞動保護用品。 甲方有責任在本合同工程施工現場協調各工種之間的交叉施工，協調 不成所造成的損失及工期的延誤，責任及損失由甲方承擔，工期順延。
2 乙方向甲方承諾，嚴格按照本合同工程圖紙設計、施工要求及國 家、地方現行的建筑按照工程標準、規(guī)范及規(guī)定進行施工，自備施工工具，耗材除外。并向甲方承諾，由于乙方在施工過程中不按施工要求施工所造成的直接損失或在保修期內由于施工質量差、責任心不到位、不符合施工要求所造成的直接損失，責任及損失由乙方承擔。
3 本合同工程在保修期內，由于第三者人為原因、業(yè)主使用及維護不當或所用施工材料質量差等因素所造成的損失，乙方不承擔責任及損失。
4 本合同工程在施工中或保修期內，因氣候、停電等不可預見因素或不可抗力所造成的損失或工期的延誤，經甲、乙雙方確認后，乙方不承擔責任及損失，工期順延。
5 乙方進入施工現場后應嚴格遵守安全操作規(guī)程及相關規(guī)定。
第三條 施工材料的約定
1 乙方必須至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料預算清單，并注明數量及規(guī)格。
2 甲方提供的施工材料必須是符合本合同工程設計及施工要求的合格產品，并至少提前一天供應到施工現場。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程設計及施工要求或質量不合格的，或沒有按時到達施工現場的，乙方應及時向甲方提出建議，甲方仍表示使用或仍延遲到達施工現場的，由此造成的損失，責任及損失由甲方承擔，工期順延。
3 在施工過程中，甲、乙雙方必須遵循平等互利的原則。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到達本合同工程施工現場后，由甲、乙雙方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不當或施工浪費，并超出施工材料廢品率以外的損失，由乙方負責按原價賠償。在施工中，乙方必須節(jié)約用料，若故意浪費施工材料，必須按所浪費材料的原價進行賠償。
第四條 付款方式及違約責任的'約定
1 甲方向乙方承諾，付款方式為水、電預留完工后付人工費總價款的20%，箱、盒及排水管安裝完工后付人工費總價款的20%，給水及采暖安裝完工后付人工費總價款的30%，穿線及開關插座安裝完工后付人工費總價款的20%，剩余10%工程竣工并驗收合格后三個月內支付給乙方。
2 甲方未按本合同的的時間或方式付款給乙方的，每逾期一天，甲方必須向乙方支付五十元的違約金。
3 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必須向甲方支付五十元的違約金。
第五條 糾紛及處理方式的約定
1 因施工質量或工藝甲、乙雙方發(fā)生爭議時，雙方應協商解決。本合同工程在施工中或保修期內，由于施工質量差或所用施工材料質量差等原因造成的損失，甲方主張施工的甲方承擔責任及損失，乙方主張施工的乙方承擔責任及損失。
2 因付款時間、方式或其他原因甲、乙雙方發(fā)生爭議時，雙方應協商解決。雙方不愿協商或協商不成的，可按照本合同的約定向當地人民法院提起訴訟。
第六條 合同變更及終止的約定
1 本合同由甲、乙雙方簽字(蓋章)后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需要變更合同內容，必須經雙方協商一致后簽訂補充協議。
2 本合同簽訂后竣工前，甲、乙雙方如果一方要終止合同，需以書面形式向對方提出，經對方同意后，提出終止合同一方必須按本合同人工費總價款的10%支付給對方違約金，支付完賬款后本合同終止。 3 本合同簽訂后施工中，由于工程變更所造成本合同工程人工費總價款變更的，甲、乙雙方可以向對方提出本合同人工費總價款的追加或消減，經雙方協商一致后必須簽訂補充協議。
4 本合同簽訂后竣工前，若乙方無法按所承諾的工程質量及工期竣工的，甲方有權終止本合同;本合同簽訂后竣工前，若甲方未按所承諾的付款方式付款的，乙方有權終止本合同。上述原因終止合同的無需支付違約金。辦理清算手續(xù)并支付完賬款后，本合同終止。
5 非乙方原因工程半途停工達半年以上，乙方有權要求甲方在三個月內結清已施工工程量的賬款，支付完后乙方有權終止合同。
6 本合同簽訂后竣工前，無論哪種方式終止合同，甲方必須按乙方已施工工程所占總工程量的比例支付給乙方人工費，辦理清算手續(xù)并支付完賬款后，本合同終止。
第七條 附則
1 本合同工程保修期給排水工程________年，電氣工程________年，采暖工程 個采暖期，保修期以后乙方不負責維修。
2 本合同甲、乙雙方簽字(蓋章)后立即生效，且涂改無效。 3 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
年 月 日
水電工程合同9
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
一、工程概況：_________________
1、工程名稱：_________________
2、工程范圍：_________________乙方按圖施工，C區(qū)圖紙范圍內水電工的一切內容
3、承包單價：_________________
二、承包內容及范圍：_________________
1.乙方承包淮南高鐵東站C區(qū)圖紙范圍內水電安裝和施工，包括生活區(qū)內照明、臨水設施的安裝、拆裝及日常維修工作等。
2.乙方包工包料，涉及水電所有的材料及施工用到的工具。
3.提供乙方承包范圍內的工程計算，負責隱蔽驗收、材料報審、使用功能測試等技術資料的簽證工作。負責竣工圖編制、工程結算和審價工作。
三、雙方的權利和義務水電工程承包合同
1、甲方提供必要的安全設施及生活設施及水電。
2、乙方需嚴格遵守安全施工規(guī)范，服從項目管理人員的指導，施工過程中因乙方施工不當造成的安全事故由乙方全部承擔，甲方概不負責。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行項目部制定的進度計劃和質量要求，乙方在施工和管理過程中因質量問題給甲方造成的損失由乙方全權承擔。施工過程中如不按圖施工，及不按照施工規(guī)范操作，而引起的總項目部罰款由乙方負責。
4、乙方需文明施工，做到施工現場整潔，嚴禁施工材料亂堆放。
5、乙方嚴格按照總項目部制定的施工工期合理組織人員，按期完成每月下達的施工任務。如因甲方因素造成工期延誤則工期順延。
6、乙方在施工過程中要和各個班組協調配合好，若因乙方協調不當造成的損失由乙方負責。
7、乙方需按照規(guī)定為水電工人購買人身保險。
四.付款方式：_________________每月25日乙方向甲方報告工程進度，甲方于次月25日支付給乙方進度款的'百分之七十(依據總承包方合同付款方式)。
五、結算方式：_________________工程完工后，雙方結算，乙方準備好結算依據，依照公司大合同進行結算。
六、安全事宜
1.進入現場施工的人員，必須執(zhí)行本公司的規(guī)章制度，由乙班長負責督促各項工作的安全生產，杜絕違章作業(yè)。作業(yè)時間持證上崗，使用的機械專人操作。
2.實施安全、文明施工。
3.乙方特殊工種必須持證上崗，如發(fā)現被有關部門查獲罰款均由乙方負責。
4.所有的機械、燈具及電線線路不能自行拆裝。
5.在施工過程中，因乙方違章操作所發(fā)生的一切人身傷亡事故，一切費用由乙方全部自行負責。
七.工地紀律制度：_________________
1.乙方進場工作后，必須把本班組人員身份證及有關手續(xù)交給甲方查驗，無證件的工人，不準進場施工，乙方承包人對本班組人員的行為負全部責任。
2.打架斗歐不管因何事與何人均屬違法行為，甲方不予支持，發(fā)生糾紛乙方承包人應及時協調或向甲方管理人員反映調解，凡參與或指使打架斗毆一律處罰人民幣________元/人，情節(jié)嚴重造成后果均由司法機關追究當事人責任，班組長不得以任何理由推托責任，打架斗毆所發(fā)生的醫(yī)療費、誤工費、罰款均由各班組負責人承擔，甲方不負經濟責任。
八.合同生效與失效：_________________合同自雙方簽字之日起生效，合同壹式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，合同待保修期滿付清后，自然失效。
甲方(簽字)___________
乙方(簽字)___________
日期：_________________
水電工程合同10
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
為了明確發(fā)包單位與承包單位的責任、分工合作、相互配合、互相促進、共同努力完成本項工程，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據本工程實際概況，經甲乙雙方協商簽訂本合同，望共同遵循。
一、 工程名稱：第三七一醫(yī)院經濟適用住房三號樓二期工程
二、 工程地址：新鄉(xiāng)市文化街201號
三、 工程概況：地下一層，地上十一層 、剪力墻結構
四、 承包方式：包工不包料。包安全、質量、工期、安全文明施工。
五、 承包范圍：第三七一醫(yī)院經濟適用住房三號樓二期工程所有水、電、暖、消防、弱電、空調眼的預留及安裝均包括在內及現場臨時用水、電配合。
六、 承包價格及結算方式：
1、承包價格按建筑面積每平方米計算，叁拾壹元/平方米(31元/㎡)。地下室外圍面積計算壹層，±0.000以上建筑面積按定額計算規(guī)則計算面積(陽臺半算)。
七、施工日期： 年 月 日至 年 月 日完成本工程，如因甲方原因，工期相應順延。
八、市優(yōu)質結構，省級文明工地。
九、安全文明施工：
乙方在施工期間，應對施工人員加強安全教育，嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，并配備專人負責，避免安全事故發(fā)生。如發(fā)生安全事故，所有責任及發(fā)生的一切費用均有乙方承擔。
十、付款方式：主體施工期間按已完成的建筑面積付合同價款的25%;內、外墻抹灰完成后付形象進度款的35%;樓地面及上下水管、主支管全部施工完成后付形象進度款的`45%;電線、開關、插座等全部完成后付形象進度款的60%;工程全部完工后付形象進度款的80%，交工驗收合格后付總價款的90%，余10%為保修金，待保修期滿后一次付清。
十一、雙方責任：
甲方責任
1、 協助乙方現場確定各層建筑軸線位置;
2、 開工前向乙方提供施工圖紙一份;
3、 委派秦永康工程師為現場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度、安全文明施工。工程分部分項驗收及其他事宜。
4、 提供施工現場臨時用水用電。
5、 提供大型機械設備。
6、 按合同約定的付款方式支付乙方勞務工資。
乙方責任
1、 服從甲方(總承包方)統一指揮、管理，對甲方負責。
2、 嚴格按照設計圖紙及施工規(guī)范要求進行施工。
3、 保證達到合格工程，如因乙方原因達不到合同約定標準，罰乙方勞務工程總承包價款的20%。
4、 如乙方在施工中工程質量發(fā)生問題，甲方有權責令返工(材料按價格賠償)、停工直至終止合同，已完成工程按按合同單價的65%結算，由此造成的損失由乙方負責，并且乙方必須3天內退場完畢。
5、 乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自檢合格后，報工程項目部驗收，并配合工程監(jiān)理及建設單位現場人員共同檢驗合格，簽字后方可進行下道工序，否則后果自負。
6、 保證不拖欠任何民工工資，否則由此產生的一切后果乙方自負。
7、 如乙方人員在施工過程中出現打架、斗毆、鬧事、不服從甲方管理現象，由此產生的一切后果由乙方負責，造成情節(jié)嚴重的后果乙方將承擔民事或刑事責任。
十二、補充條款：
1、安全帽、安全帶、安全繩由乙方負責。
2、甲方要求乙方使用年輕力壯、身體健康的工人上崗施工，否則對突發(fā)疾病的人員傷亡均由乙方負責，發(fā)生安全事故的一切責任及費用均由乙方自已承擔。
3、乙方必須為每個進場工人辦理人身意外傷害保險。否則，甲方代為乙方購買，費用由乙方承擔。
4、材料損耗：超1%以外的損耗均由乙方照價支付給甲方損失。
5、施工所需材料提前上報，不得因材料誤事而停工，否則一切由乙方負責。
6、機械操作人員必須持證上崗，機械維修由乙方負責。
7、乙方不得將工程再次轉包他人，否則甲方有權終止合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。
8、施工期間項目部不再簽任何計時工。
9、材料及周轉材按甲方指定地點堆放整齊。
十三、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，雙方簽字蓋章生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
水電工程合同11
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，乙方建造 工程，為確保工程保質保量，按期完成，簽訂如下合同：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容
道路建設，具體參照工程投資預算表。
四、工程造價：
合同價為：(大寫) (￥ 元)。
五、質量要求：
工程施工要按照《農村公路水泥混凝土路面施工要求》技術規(guī)范，路面寬度允許偏差±15mm，厚度允許偏差-10mm，邊線直順，曲線圓滑，混凝土標號C25。
1、主要材料的確定，水泥選用 廠家生產的有理化分析指標達標425#水泥;石子選用 石子;砂子選用中砂，砂含泥量不超過5%。混凝土要求需要配備相關技術資料，如：混凝土材料配合比試塊檢測等。
2、道路面5m至6m設置伸縮沉降縫，如遇坡度大的伸縮沉降縫適度縮短。
3、施工前由甲方負責清理平整好路基，施工期間有關政策處理糾紛、道路保養(yǎng)期間按規(guī)定嚴禁通行的車輛不得通行等情況由甲方負責。路面施工規(guī)范完工后，乙方(施工方)負責對鋪設好的水泥路面正常淋水保養(yǎng)20天。
4、混凝土路面脫皮、脫沙的每100平方米不能出現超過5平方米，如超過5平方米的按每平方米扣100元;路面斷板每公里不能超過8條，每超過1條扣500元;路面出現網裂的每100平方米不能出現超過2平方米，如超過2平方米的按每平方米扣300元;若出現連續(xù)10平方米網裂的乙方必需進行返工處理，并承擔一切損失。
5、鋪設好水泥路面后，乙方要負責路面的鋸割。乙方必須嚴格按有關規(guī)定和標準施工，確保工程質量，工程質量因施工原因未達到合格的必須無條件返工，并承擔一切損失。如工程量不足，按合同所定的價格乘以不足的平方數扣減，扣減后的資金由縣農改辦統籌安排。
六、工期要求：
自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。如遇雨天或其它特殊情況，雙方協商，工期順延。
七、雙方責任和權利：
1、甲方將工程發(fā)包給乙方，訂立建設合同，乙方不得將工程轉包給他人，否則甲方有權終止合同，造成的損失由乙方承擔。
2、甲方主要是(村干部和理財小組人員)負責工程技術質量監(jiān)督。監(jiān)督人員在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，可以隨時對施工計劃、施工質量進行檢查。如監(jiān)督人員不履行監(jiān)督責任造成的不良后果按職責承擔相應責任。乙方自備測量人員、儀器設備，按甲方設計資料復核，放線放樣和施工，為了加快施工進度，乙方自備施工隊伍，機械設備，變壓器，發(fā)電機組，路障警示標志。
3、乙方按操作規(guī)程施工，質量第一，安全第一，如出現安全責任或事故由乙方自負。
4、料場及水電費甲方自負，甲方協助提供一切便利條件，保障水、電、路三通。
5、工程稅金由乙方負擔，并在工程所在地繳納。
6、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
7、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。
8、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
9、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
八、安全生產：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合建筑施工的`要求。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
九、工程款結算方式：工程竣工驗收合格后一次性付清工程款。
十、甲乙雙方一方違約，由違約方承擔所有損失。
十一、該工程設計資料、施工方案、設計要求、合同書內容互補，施工中如遇有以上未說明的其他事項，雙方另行協商解決。
十二、本合同一式四份，甲乙雙方、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、綜改辦各執(zhí)一份。
十三、本合同自簽字之日起生效，工程款結算完畢，合同終止。
甲方：蓋章 乙方：簽字蓋章
法人代表：(簽字) 施工方代表：(簽字)
聯系電話： 聯系電話：
合同訂立時間： 年 月 日
水電工程合同12
甲方：(發(fā)包方)
乙方：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1. 裝修施工地
2.工期：﹍﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍﹍月﹍﹍﹍﹍日至﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日
第二條：材料供應的約定
1.甲方提供的材料，乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用價款的'雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計，施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。 乙方自帶施工地必須工具(錐子，切割片等)，要保證安全性，良好使用性，乙方自行工具維修費和損耗費用。
第三條：關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修施工規(guī)范》GB50210—20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》GB50327—20xx并參照《廣東省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他DB—35/T98》及《深圳市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條：有關安全生產和防火等的現場管理約定
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 ：關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定
1 在工人進場后三天給部分生活費，施工中途在給予部分生活費，工程完工后全款付清。
2.乙方承包內容：
(1)水電開槽、布線、穿線、埋槽;
(2)所以水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋);
(3)水電施工地穿墻、打孔、切割;
(4)開關面板安裝;
(5)后期燈具的安裝。
第六條：工程結算方式，按實結算、總價結算元/平米(套內面積)。
第七條：違約責任
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 的違約金。
第七條糾紛處理方式：因工程質量雙方發(fā)生爭執(zhí)時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決、或協商調解不成事，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第八條：合同的變更和解除
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同內容，應協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出， 經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協議，解除本合同。延。
第九條：其他約定
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工作的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的勞務費。
3.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題有乙方免費維修，在接到甲方通知后必須半小時內到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可預見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條：附則
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后過程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)水電過程保修五年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工程合同13
合同編號：_________
_________擬修建_________工程，接受了_________的投標，雙方達成如下協議，并于_________年_________月_________日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣_________。
1.本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的'詞語涵義相同。
2.本合同包括下列文件：
協議書;
中標通知書;
投標報價書;
專用合同條款;
通用合同條款;
技術條款;
圖紙;
已標價的工程量清單;
經雙方確認進入合同的其他文件。
上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。
3.承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任。
4.發(fā)包人保證按照合同規(guī)定付款并承擔合同規(guī)定的發(fā)包人的全部義務和責任。
5.本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。
6.本合同一式_________份。其中正本貳份，雙方各執(zhí)壹份，副本_________份，發(fā)包人執(zhí)_________份，承包人執(zhí)_________份，其余副本由發(fā)包人分送有關單位。
發(fā)包人：_________承包人：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地址：_________地址：_________
網址：_________網址：_________
電話：_________電話：_________
電傳：_________電傳：_________
傳真：_________傳真：_________
電報掛號：_________電報掛號：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
賬號：_________賬號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____
水電工程合同14
甲方：_______________
乙方：_______________
根據《中華人民共和國勞動法》及相關法規(guī)、規(guī)章，現甲、乙雙方經平等協商同意，自愿簽定本合同，以便在今后工作中共同遵守。
一、勞動合同期限
第一條：本合同期限為_____年，自_____年____月____日始至_____年____月____日止，其中試用期為_____月，自_____年____月____日始至_____年____月____日止。
二、崗位職務及工作內容
第二條：乙方同意按甲方工作需要，從事工作，擔任部（店）。
第三條：乙方應按甲方所訂《制度》有關規(guī)定按時保質保量完成相應的工作任務。
三、勞動保護和勞動條件
第四條：乙方工實行工作制。
第五條：甲方為乙方提供必要的工作條件，制定有關工作規(guī)范。
第六條：甲方負責對乙方進行必要的職業(yè)道德、業(yè)務技術和有關法律法規(guī)教育和培訓。其費用由甲方承擔，若乙方違約解除合同，應賠償甲方此項費用。
四、勞動報酬
第七條：甲方應遵循按勞分配原則對乙方進行薪酬分配。
第八條：甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資，其中試用期基本工資為_____元，轉正后為_____元。并視經營情況和乙方貢獻大小向乙方發(fā)放相應數量的獎金。
第九條：甲方因特殊原因需乙方延長工作時間或在節(jié)假日加班的，應依法安排乙方換休或支付加班加點工資。
第十條：由于甲方原因致使乙方臨時下崗待工的，甲方應保證乙方每月生活費不低于_____元。
五、保險、福利待遇
第十一條：甲方按國家及xx省社會保險有關規(guī)定為乙方辦理養(yǎng)老保險、失業(yè)保險及醫(yī)療保險等。
第十二條：乙方患病或負傷，其工資及醫(yī)療保險待遇按國家和xx省有關法律、法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動紀律
第十三條：乙方應嚴格遵守國家法律和甲方依法制訂的各項規(guī)章制度和工作規(guī)范，嚴格遵守甲方的勞動紀律。
第十四條：乙方應遵守職業(yè)道德，保守甲方的商業(yè)秘密，不做有損客戶和甲方利益的事。
第十五條：乙方應積極參加甲方組織的有關培訓，努力提高自身業(yè)務素質和工作能力。
第十六條：未經甲方許可，乙方不得私下銷售甲方所經營產品以外的其他類似產品。
17。乙方違反本合同第十三、十四、十五及十六條規(guī)定，
甲方可給予其相應紀律處分，直至解除合同，并追究其相應經濟責任及其他法律責任。
七、勞動合同的變更、解除、終止和續(xù)訂
第十八條：訂立本合同所依據的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化，本合同相應變更相關內容。
第十九條：訂立本合同所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經雙方協商同意，可以變更合同相關內容。
20。因乙方工作任務完成情況在合同期內甲方需對乙方作升（降）職的，雙方應另行訂立合同，本合同自然終止。
第二十一條：經甲、乙雙方協商一致，本合同可以解除。
第二十二條：乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同
1。試用期內考核不合格；
2。有違反本合同第十三、十四、十五及十六條規(guī)定情節(jié)的
3。嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的'
4。被依法追究刑事責任的。
第二十三條：有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但應在三十日前以書面形式通知乙方：
1、乙方患病或非固工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事甲方另外安排的工作的
2、乙方不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的
3、雙方不能依據本合同第十九條規(guī)定就變更合同達成協議的。
第二十三條：甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或經營發(fā)生嚴重困難，經向全體員工說明情況，聽取員工代表或工會意見，并向勞動行政管理部門報告后，可以解除本合同。
如依本條第一款解除合同后，甲方在六個月內再錄用人員的，應優(yōu)先錄用乙方。
24。乙方有以下列情形之一，甲方不得依據本合同第二十二、二十三條終止、解除本合同：
1、患病或非固工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的
2、職工在孕期、產期、哺乳期的
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第二十五條：乙方解除合同，應當提前三十日以書面形式通知甲方。
第二十六條：有下列情形之一，乙方可以隨時通知甲方解除合同：
1、在試用期內
2、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或非法限制人身自由的手段強迫勞動的
3、甲方不能按本合同規(guī)定支付勞動報酬或提供勞動條件的。
八、經濟補償與賠償
第二十八條：本合同一方或雙方違反或解除本合同所可能涉及的經濟補償或賠償，按法律、法規(guī)和有關規(guī)定執(zhí)行。
九、勞動爭議處理
29、因履行本合同所發(fā)生的勞動爭議，甲、乙雙方應協商解決，協商不成，合同一方或雙方應自爭議發(fā)生之日起六十日向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方或雙方也可直接向該仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。
十、其他
第三十條：甲方所制訂的《xx省香氏健康產業(yè)有限公司員工工資及晉升考核暫行制度》作為本合同附件。
第三十一條：甲乙雙方其他約定：
32。本合同未盡事宜，或與今后國家、xx省有關規(guī)定相悖的，按有關規(guī)定執(zhí)行。
33。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字、蓋章生效。
甲方：_______________
乙方：_______________
_____年___月___日
水電工程勞務合同范本通用版
雇主（甲方）：_______________
雇員（乙方）：_______________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》及有關法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，雙方協商一致簽訂本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程地點：____________________。
2、承包方式：____________________。
3、承包范圍：____________________。
二、工期要求
1、在結構施工階段，乙方必須跟隨甲方的結構施工進度將應預埋的管、線、鐵件同步安裝到位。
2、裝飾階段，乙方應將本工程施工順序與甲方的裝飾程序密切配合，平面協調、立體交叉施工，不拖其他工序后腿，不影響甲方整體施工進度計劃。
3、如乙方不能在甲方限定的時間內完成有關安裝工序，造成甲方其他后續(xù)工序不能如期完成，拖延項目完工期，造成甲方延誤工期的所有損失均由乙方承擔。
三、甲方的職責
1、為乙方提供垂直運輸機械的使用和提供本合同第九條約定的施工機具等。
2、向乙方提供施工圖、限額內施工材料和具備施工條件的工作面。
3、對乙方進行操作規(guī)程、質量標準、進度要求、安全與文明施工等內容交底。
4、負責對乙方的施工質量、進度、安全和文明衛(wèi)生進行監(jiān)督、檢查與驗收。
5、按合同規(guī)定，向乙方支付勞務費。
四、乙方的職責
1、本合同簽訂后應及時與所屬成員簽訂用工合同和安全責任書，交甲方備案。
2、嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度，安全操作規(guī)程，文明施工和綜合治理規(guī)定。
3、必須執(zhí)行對所有作業(yè)人員持證上崗的規(guī)定，設立兼職安全、質量、綜治員，堅持工前交底、工中監(jiān)督和工后驗收。做好當日記錄。并在工前對施工現場所有的安全設施，機具電器進行先查看，后使用，如發(fā)現事故隱患，應及時向甲方報告。在安全沒有保障情況下，不準施工。杜絕違章指揮、違章作業(yè)和機械帶病運轉。凡違章、違規(guī)作業(yè)造成的安全事故，均由乙方及肇事者承擔全部責任。
4、妥善保管，正確使用甲方提供的各種機具，如損壞或遺失照價賠償。
5、乙方及所屬施工人員必須遵紀守法，凡發(fā)生聚眾鬧事、行兇斗毆、賭博、偷竊或其它違法亂紀，擾亂治安的，甲方按有關規(guī)定進行處罰，情節(jié)嚴重的送至公安機關處理。
五、質量標準
按照國家建筑安裝工程驗收標準、安裝工程施工規(guī)范、和當地主管部門的其他要求，作為本工程質量驗收標準。
六、質量保修責任
乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后的二年內負有保修義務，凡保修期內因乙方施工質量所引起的所有修補工作，均由乙方限時無償修復。如乙方未能在限定時間內對缺陷部位進行修理，甲方可另派專業(yè)人員維修，所有費用從乙方預留的保修金中扣除。
七、質量驗收程序
1、對安裝工作的正確性與符合性檢驗，由乙方自檢合格后報甲方及監(jiān)理復驗。
2、施工階段每一結構層次的隱檢、完工階段的通水、通電、通氣、通風、水壓及氣密性檢驗；系統調試、電阻測試、單機無負荷試運轉等檢驗項目，均應在乙方自檢合格后報甲方復檢驗收，再由甲方報請建設、監(jiān)理、設計及質監(jiān)部門進行最終竣工驗收。其質量標準應與甲方與業(yè)主所簽訂的工程總包合同中約定的質量要求相一致。
3、乙方對現場所有已完施工成品負有保護的義務，凡因乙方施工安排不善，在結構已完施工部位進行鑿洞、敲孔安裝施工或返工的，均由乙方自費修補恢復原狀，造成甲方其他損失的，另行賠償。
八、勞務費
1、甲乙雙方約定，乙方的勞務費為___________元。
2、關于乙方的勞務費中已包括甲方給乙方的勞動保護及安全措施包干費，施工中發(fā)生的安全事故處理費用，全由乙方承擔。
3、施工階段，甲方根據乙方每月完成、并經甲方、監(jiān)理、質監(jiān)部門驗收合格后工作量，向乙方支付當月完成工作量的應得工費的_______%。甲方在付款時扣除當月為乙方代付款項和因故罰款，除此之外，甲方不再向乙方發(fā)放零星借支和其他生活費用。
4、乙方承包的安裝工程全部施工完畢，經甲方、業(yè)主、監(jiān)理驗收合格后，甲方再向乙方支付承包應得工費總額的_______%。
九、違約責任
有下列情況之一，均屬乙方違約：
1、乙方承包人常擅離工作崗位，或施工人員嚴重不足，屢次不能如期完成施工任務而影響甲方總體施工進度的。
2、乙方未能在甲方規(guī)定的時間內完成整改內容，并經一再催促無效的。
3、乙方施工質量低劣，造成甲方材料浪費、進度滯后和信譽損害的。
4、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三者。
5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價，擾亂甲方正常工作秩序的。
6、乙方有違約行為，甲方有權要求乙方賠償因此受到的損失。
發(fā)生下列情況之一，由甲方向乙方賠償損失：
1、由于甲方施工指導錯誤或因設計變更，要求乙方對已完工程進行返工重做的；由甲方補償乙方因返工而引起的實際損失費用。
2、甲方無正當理由拖欠乙方施工工資時間達_______月以上的，由甲方按同期銀行利率向乙方支付拖欠期工費的利息。
十、其他
1、本合同一式_______份，甲、乙雙方各執(zhí)_______份，雙方簽字后生效。至工程結束，款項結清時除保修條款繼續(xù)履行外，其余條款自行終止。
2、因履行本合同發(fā)生爭議，雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向合同履行地的人民法院起訴。
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商一致的可簽訂補充協議。
甲方：____________________
乙方：____________________
_______年_______月_______日
水電工程合同15
甲方：(發(fā)包方)____________________乙方：(承包方)____________________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況1.裝修施工地點：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。
甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。
乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的`住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。
如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-______及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》gb50327-______并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他
db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。
處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：1.工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內容：水電開槽、布線、穿線、埋槽所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)水電施工的穿墻、打孔、切割開關面板安裝小五金、馬桶、的安裝后期燈具的安裝3.工程結算方式：按實結算：總價結算：20元/平米(套內面積)第六條違約責任：1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式：因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。
合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款
10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條。
其它約定：1.雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進行協商工作。
在未經第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。
由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
合同有效期至_____________________.水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方：___________乙方：___________
____年_____月_____日
【水電工程合同】相關文章：
水電工程合同12-21
水電工程安裝合同12-25
水電工程合同通用12-26
水電工程安裝合同05-08
承包水電工程合同05-30
水電工程合同(15篇)12-26
水電工程分包合同06-09
水電工程合同精選15篇06-26
水電工程施工合同09-29