- 建筑工程承攬合同 推薦度：
- 規(guī)范的工程裝修承攬合同 推薦度：
- 承攬房屋裝修工程合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
工程承攬合同【薦】
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，合同起到的作用越來(lái)越大，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的工程承攬合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
工程承攬合同1
發(fā)包方(甲方)：________________________________
承攬方(乙方)：____________________________________
甲方委托乙方對(duì)甲方工程進(jìn)行承攬，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
第二條合同款項(xiàng)
本工程采用固定單價(jià)暫定總價(jià)的承包方式，依實(shí)際工程量結(jié)算;開(kāi)立發(fā)票，發(fā)票必須符合國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價(jià)已包含稅費(fèi)、保險(xiǎn)、保固等所有費(fèi)用;合同單價(jià)包含所有工程風(fēng)險(xiǎn)，除工程變更外不作調(diào)整;凡涉及合同價(jià)格變更的書(shū)面文件，必須有甲方蓋章確認(rèn)，否則甲方不承擔(dān)責(zé)任。分項(xiàng)價(jià)格表如下。本合同全部工程總價(jià)為人民幣元整(RMB)�？們r(jià)含各種稅金、保險(xiǎn)、保固等直接、間接費(fèi)用以及政府規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種費(fèi)用等。無(wú)論工料價(jià)格上漲、金銀匯兌變動(dòng)到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價(jià)款。乙方承諾合同價(jià)款中已包括節(jié)假日施工費(fèi)用。
第三條工程款結(jié)算方式及期限
全部工程竣工驗(yàn)收合格后并收到乙方開(kāi)具的全額發(fā)票后個(gè)工作日內(nèi)支付全部工程款的%，工程余款%作質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保修期滿(mǎn)(____年____月____日)后如無(wú)違約扣款事項(xiàng)，則在個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息支付。
第四條施工要求
1、符合設(shè)備說(shuō)明書(shū)或技術(shù)人員要求。
2、參照甲方現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)施工。
3、乙方選用的為全新材料并應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質(zhì)量要求。
5、施工過(guò)程中，需要改動(dòng)的施工，乙方需全力配合，聽(tīng)從甲方工程人員的安排。
6、乙方應(yīng)遵守國(guó)家勞動(dòng)法和地方政府有關(guān)用工規(guī)定，負(fù)責(zé)己方人員的安全和勞動(dòng)保險(xiǎn)，保證安全生產(chǎn)，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據(jù)國(guó)家及地方政府的相關(guān)工傷保險(xiǎn)條例處理，甲方不承擔(dān)法律上的責(zé)任。
7、乙方必須保證施工質(zhì)量及時(shí)間要求，經(jīng)施工后如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)應(yīng)甲方要求到達(dá)甲方工程地點(diǎn)進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行;
8、乙方在施工中不得損壞相關(guān)設(shè)備，如果損壞甲方設(shè)備應(yīng)該負(fù)責(zé)修復(fù)或承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用;造成甲方生產(chǎn)及其它損失的應(yīng)對(duì)全部損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
9、乙方必須遵守甲方各項(xiàng)管理規(guī)定，甲方有權(quán)對(duì)工廠內(nèi)發(fā)生的違反公司規(guī)章制度的行為進(jìn)行處罰;
10、乙方工作中遇到意外困難時(shí)，可以向甲方請(qǐng)求提供技術(shù)支持，如有發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、乙方應(yīng)遵照《勞動(dòng)法》等相關(guān)法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經(jīng)驗(yàn)豐富的工地負(fù)責(zé)人長(zhǎng)駐工地，負(fù)責(zé)施工督導(dǎo)及施工人員管理，確實(shí)依照施工規(guī)范施工。對(duì)有特殊緊急搶修要求的，乙方應(yīng)指派施工隊(duì)伍常駐廠區(qū)附近，以便配合緊急搶修隨時(shí)入廠作業(yè)(派駐費(fèi)用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項(xiàng)目實(shí)施的要求事先備妥相關(guān)設(shè)備、工具、人員，以便甲方隨時(shí)依工作需要聯(lián)絡(luò)乙方入廠檢修。乙方應(yīng)備妥必要的通訊工具并隨時(shí)可與甲方聯(lián)絡(luò)。乙方應(yīng)于甲方公司附近設(shè)立辦公場(chǎng)所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員，應(yīng)按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領(lǐng)出入廠證，并應(yīng)遵守甲方的出入廠規(guī)定，違者依甲方《人員、車(chē)輛、物品出入廠門(mén)管理規(guī)定》處理。
4、乙方應(yīng)將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書(shū)面形式送達(dá)甲方備查，如有變動(dòng)，亦應(yīng)立即以書(shū)面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件，無(wú)論簽送、掛號(hào)郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知，乙方均應(yīng)切實(shí)遵照辦理。如有異議，應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)(未規(guī)定期限者，以甲方發(fā)件后五天內(nèi)為準(zhǔn))以書(shū)面提出，否則視為同意。
6、工程進(jìn)行期間，甲方對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度材料等有權(quán)隨時(shí)加以查驗(yàn)，乙方應(yīng)提出施工質(zhì)量檢驗(yàn)證明、材質(zhì)證明或材料試驗(yàn)報(bào)告等資料供甲方查驗(yàn)。
7、乙方對(duì)該工程相關(guān)的技術(shù)文件應(yīng)妥為保存，無(wú)論任何文件、在任何地點(diǎn)、任何時(shí)候等均應(yīng)無(wú)條件保密，不得泄漏，否則應(yīng)負(fù)契約及法律責(zé)任，若因此給甲方造成任何損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
8、本工程如與其它工程相互配合時(shí)，與其它工程承攬人的協(xié)調(diào)工作以甲方為主，乙方應(yīng)無(wú)條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)有出入或須更換重要零部件時(shí)應(yīng)通知甲方確認(rèn)后方可施工。
10、乙方應(yīng)隨時(shí)保持施工場(chǎng)地清潔,做到工完場(chǎng)清。施工中所造成的垃圾，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場(chǎng)所(由甲方統(tǒng)一清運(yùn))，否則甲方可雇工清理，清理費(fèi)用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過(guò)錯(cuò)致使甲方遭受任何損失時(shí)，概由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方各項(xiàng)規(guī)定,無(wú)條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動(dòng)火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險(xiǎn)隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區(qū)域的危險(xiǎn)隱患及施工中的注意事項(xiàng)。若因此發(fā)生人員、設(shè)備傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負(fù)責(zé)，若給甲方造成損失，乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，并從工程款中扣除。
2、乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)辦理其全體人員的有關(guān)人身及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如于施工期間的人員、設(shè)備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負(fù)責(zé)，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3、工程進(jìn)行期間，乙方對(duì)各種可能發(fā)生的災(zāi)害或意外事故等,應(yīng)預(yù)先辦理保險(xiǎn)并采取必要的防護(hù)措施(包括有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明確的安全警告標(biāo)志等),如因預(yù)防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、實(shí)施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí)，乙方應(yīng)在施工前14天以書(shū)面通知甲方，并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施，經(jīng)甲方認(rèn)可后實(shí)施，由乙方承擔(dān)安全防護(hù)措施費(fèi)用。甲方對(duì)防護(hù)措施的認(rèn)可不免除乙方的任何責(zé)任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知甲方，同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開(kāi)工日期：____年____月____日，甲方要求延期開(kāi)工的，乙方應(yīng)予配合，工期相應(yīng)順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總?cè)諝v工期：天;
2、施工的期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付，應(yīng)當(dāng)提前與對(duì)方協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)提前或延期交付的工作成果按補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行，補(bǔ)充協(xié)議沒(méi)有約定或約定不明的仍以原合同為準(zhǔn)。因?yàn)椴豢煽沽Φ仍斐晒て谘悠诘�，�?jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內(nèi)完工。工程若有調(diào)整，甲方提前天書(shū)面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時(shí)間以甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。
第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料施工影響工程質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方更換、重作、減少價(jià)款，有關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，由此造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書(shū)面認(rèn)可，方可采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝。
第七條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、甲方應(yīng)當(dāng)(何時(shí))提供技術(shù)資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)立即通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起日內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。乙方在約定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，有權(quán)停止工作。
3、乙方對(duì)于承攬的工作，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術(shù)資料及其復(fù)制品。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、符合現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并符合甲方使用目的，以合同明確規(guī)定的圖紙、質(zhì)量要求作為驗(yàn)收依據(jù)。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書(shū)面驗(yàn)收要求，甲方應(yīng)在日內(nèi)對(duì)乙方所完成的工作進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗(yàn)收合格簽章后，方可進(jìn)行下一道工序。
4、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符要求，乙方應(yīng)于甲方指定時(shí)間內(nèi)改善完成，逾期未完成的，甲方可不經(jīng)催告徑自處理，所需費(fèi)用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補(bǔ)足，因乙方逾期改善導(dǎo)致其他損失亦由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，且經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第九條保修期及保修責(zé)任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格之日起計(jì)。保修期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛲猓曳綉?yīng)在甲方指定期限內(nèi)修復(fù),其一切工料費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方未在約定時(shí)間內(nèi)修復(fù)，甲方有權(quán)自行修復(fù)或請(qǐng)第三方進(jìn)行修復(fù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、乙方指定負(fù)責(zé)本工程的維護(hù)人員及其聯(lián)系方式為變更，乙方應(yīng)提前日書(shū)面通知甲方，否則甲方有權(quán)委托第三方修復(fù)，所發(fā)生的費(fèi)用從保固費(fèi)中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關(guān)問(wèn)題委托乙方修復(fù)，乙方應(yīng)按成本價(jià)計(jì)費(fèi).
第十條乙方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量完成工作，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，如果修理后的交付時(shí)間超過(guò)合同約定的日期，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
2、完成工作的數(shù)量少于合同約定，乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊施工，因此超過(guò)合同約定的交付時(shí)間的.，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
3、在工程現(xiàn)場(chǎng)，乙方進(jìn)場(chǎng)設(shè)備保管責(zé)任由乙方承擔(dān)。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、逾期交付項(xiàng)目(包括因返修、更換、補(bǔ)交等造成的逾期)，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、擅自調(diào)換經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的原材料或零部件，乙方應(yīng)按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過(guò)合同約定的交付期限的，應(yīng)承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十一條甲方的違約責(zé)任
1、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無(wú)故拒絕驗(yàn)收工程，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權(quán)解除合同:
(1)乙方逾約定開(kāi)工日期天，或甲方認(rèn)為不能依限完工時(shí);
(2)乙方無(wú)正當(dāng)理由，自行停工達(dá)小時(shí)(或天)以上時(shí);
(3)除不可抗力或甲方書(shū)面同意者外，乙方逾期完工達(dá)日以上;
(4)乙方不履行合同約定的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合合同約定的要求，經(jīng)甲方通知后仍不履行或采取補(bǔ)救措施的;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因?qū)е潞贤獬龝r(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金元，并應(yīng)立即停工并依甲方指定期限負(fù)責(zé)遣散工人并將由甲方提供到場(chǎng)材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領(lǐng)的工程款，應(yīng)待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結(jié)算支付余款給乙方，甲方亦有權(quán)直接從工程款中扣除乙方應(yīng)支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、解除合同時(shí)，乙方應(yīng)繳還甲方提供的一切資料，如經(jīng)甲方要求，乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應(yīng)立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔(dān)責(zé)任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的，不免除乙方的賠償責(zé)任。
上述不可抗力系指嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為或其他不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭(zhēng)議解決
本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間，非經(jīng)甲方同意，乙方對(duì)爭(zhēng)議以外工作不得停工，應(yīng)繼續(xù)履行本合約義務(wù)，甲方對(duì)爭(zhēng)議的工程款可暫予止付，待協(xié)商處理完成后，再無(wú)息支付該工程款。
第十四條其他約定事項(xiàng)
乙方保證在本施工項(xiàng)目中以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內(nèi)容如有沖突，以本合同為準(zhǔn)。
2、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補(bǔ)充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議等書(shū)面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內(nèi)容如有沖突，以時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿(mǎn)且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：____年____月____日：
工程承攬合同2
發(fā) 包 方（簽章） （以下稱(chēng)甲方）
地址：
聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章） （以下稱(chēng)乙方）
地址：
聯(lián)系電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開(kāi)工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的.，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；
5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
工程承攬合同3
甲方（發(fā)包方）：______________
乙方（承包方）：______________
雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件，遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱(chēng)：整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn)：___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模：
四、工程承包范圍：
五、工程期限：
1、本合同工期為：20___年___月___日開(kāi)工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
�。�1）施工現(xiàn)場(chǎng)不符合安全施工；
（2）設(shè)計(jì)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動(dòng)；
�。�3）人力自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度；
（4）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款；
六、合同價(jià)款
工程總價(jià)：_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價(jià)格及支付方式
九、工程安全
乙方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保安全施工無(wú)事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責(zé)任、工程延誤違約
乙方在施工中，質(zhì)量，進(jìn)度，安全，服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行，若一方違約賠償對(duì)方的.一經(jīng)濟(jì)損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔(dān)每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因，由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______
乙方簽字：_______
___年___月___日
工程承攬合同4
甲方：______________
乙方：______________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的.原則，甲乙雙方就冷庫(kù)聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng)，以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、工程范圍：
1、工程名稱(chēng)：
2、地址：
3、工程要求：符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫(kù)頂棚，墻體保溫，容重30—35KG。
B、冷庫(kù)地面保溫容重30—35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3—5秒。
D、固化時(shí)間：1—15秒。
E、施工平整度：5—7MM。
F、抗壓強(qiáng)度：0、17—0、2MPA/CM2、
G、閉孔率：≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過(guò)程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫(kù)內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價(jià)及結(jié)算方式：
1、工程總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬(wàn)元。材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)付給工程款50%為9萬(wàn)元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬(wàn)。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。
2、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修（如保溫層開(kāi)裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開(kāi)裂，脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________
乙方：______________
___年___月___日
工程承攬合同5
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承攬方)：____________________________
一、亮化工程內(nèi)容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。
三、總造價(jià)(總費(fèi)用)為拾萬(wàn)仟佰拾元整。
四、結(jié)算方法：
五、交付時(shí)間：乙方應(yīng)于________年____月____日前完工，交甲方驗(yàn)收。
六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。
七、施工保障：甲方負(fù)責(zé)施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個(gè)人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費(fèi)用，保證施工順利進(jìn)行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔(dān)。
八：安全責(zé)任：乙方應(yīng)安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的.人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫Γ梢曳匠袚?dān)全部責(zé)任。
九、違約責(zé)任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負(fù)責(zé)任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有權(quán)不付款或緩付款。
3、甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收要求的一周內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)。甲方未經(jīng)驗(yàn)收而使用，乙方則視為驗(yàn)收合格。
4、如需變更方案，乙方應(yīng)征得甲方同意，否則視為違約。
十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成�？烧�(qǐng)求仲裁解決。
十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同6
建設(shè)方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
�。�1）工程名稱(chēng)：___
�。�2）工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農(nóng)場(chǎng)
�。�3）工程范圍和內(nèi)容：本房為_(kāi)__跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長(zhǎng)___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。
�。�4）建筑外包面積：___平方米。
�。�5）工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣（大寫(xiě)）：___，（小寫(xiě)￥：___）
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
（一）甲方：
�。�1）做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場(chǎng)。
�。�2）負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的需要，做好紅外線以?xún)?nèi)場(chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
（1）根據(jù)需要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算），___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的.全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算
�。�1）本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書(shū)面形式通知對(duì)方。
（2）本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___％計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___％計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的％，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___％，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款，
�。�3）工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。
（4）如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
�。�5）本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
（1）本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
�。�2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。
�。�3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
甲方：______________
乙方：______________
___年___月___日
工程承攬合同7
甲方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）身份證號(hào)：
乙方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）身份證號(hào)：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關(guān)規(guī)定，共同協(xié)商合同以下條款：
一、 工程概況
1、甲方將天朋日興養(yǎng)殖場(chǎng)辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目工作，交由乙方獨(dú)立完成。
2、工程總造價(jià)：每平米260元。場(chǎng)地面積：長(zhǎng)約30米，寬約10.5米。
3、工程量：以實(shí)際建造平米量為結(jié)算依據(jù)。
4、施工工期：合同簽訂起計(jì)算工期60 天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù)。
二、付款方式：
1、乙方建起基礎(chǔ)地基，由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 ％。
3、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 ％。
三、甲方責(zé)任
�。�、天朋日興養(yǎng)殖場(chǎng)辦公大樓工程所需的.所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程所需資源，如施工所用水、電和庫(kù)房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠。
4、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰。
5、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
四、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方獨(dú)立承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞、丟失、不準(zhǔn)更換和變賣(mài)甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經(jīng)過(guò)甲方同意隨意變賣(mài)或丟失，乙方加倍補(bǔ)償甲方的所有損失。
4、乙方應(yīng)遵守土建施工方的相關(guān)規(guī)定，做到文明施工。
五、質(zhì)量要求
�。薄⒁曳浇桓兜墓ぷ鞒晒环蠂�(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改，如造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)當(dāng)賠償甲方的全部損失。
2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、安全施工與檢查
�。薄⒁曳截�(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患；甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責(zé)任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時(shí)支付違約金1萬(wàn)元。
2、乙方未在約定的時(shí)間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權(quán)終止合同，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
十、當(dāng)事雙方協(xié)商調(diào)解不成時(shí)，可以按照本合同約定向
——仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或人民法院提起訴訟
甲方（手印）： 乙方（手�。�
電話： 電話:
簽訂日期： 年 月 日
工程承攬合同8
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè)，甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，運(yùn)土在3公里以?xún)?nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的.乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為，并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià)，超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同9
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的.質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買(mǎi)人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
工程承攬合同10
定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
簽約地點(diǎn)：
簽約日期：____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方工程事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)投資工程的總費(fèi)用。
二、工程類(lèi)型、費(fèi)用構(gòu)成
工程總費(fèi)用為:￥元。
大寫(xiě)：人民幣整。
工程所需產(chǎn)品具體要求：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高工程總費(fèi)用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)(甲方協(xié)助)運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、安裝方式、位置及，由甲方確認(rèn)后執(zhí)行。
3、乙方承擔(dān)的具體工作包括：
(1)由乙方所在地至甲方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸。
(2)現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試。
(4)對(duì)甲方操作人員的培訓(xùn)。
4、甲方承擔(dān)的具體工作包括：
(1)及時(shí)提供工程安裝的具體要求，安裝場(chǎng)地的施工條件說(shuō)明及通訊距離規(guī)定。
(2)派出一名專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)配合乙方安裝。在乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，負(fù)責(zé)提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。
(5)甲方應(yīng)對(duì)工程施工提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，乙方向甲方提出基礎(chǔ)工程施工的標(biāo)準(zhǔn)。
五、工程維護(hù)
4.以下情況造成顯示屏不能正常運(yùn)行，由甲方負(fù)責(zé)：
六、工程進(jìn)度及驗(yàn)收
1.工程工期總計(jì)()天，從甲方預(yù)付款匯入乙方指定帳號(hào)起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2.現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試完畢后的()天內(nèi)，甲方應(yīng)對(duì)整個(gè)顯示屏工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款規(guī)定及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
3.驗(yàn)收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由雙方代表在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。
5.甲方無(wú)正當(dāng)理由在安裝調(diào)試完畢后的()天內(nèi)不對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格。
6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場(chǎng)地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔(dān)工程逾期的`責(zé)任。待合同規(guī)定工期期滿(mǎn)后，視為安裝完畢，甲方應(yīng)按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費(fèi)用。
七、工程費(fèi)用結(jié)算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內(nèi)，甲方預(yù)付乙方工程款%，計(jì)￥元，合同生效。
2.產(chǎn)品運(yùn)抵甲方安裝現(xiàn)場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款%，計(jì)￥元;安裝調(diào)試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計(jì)￥元;驗(yàn)收后，甲方在()天內(nèi)將工程余款%，計(jì)￥元支付給乙方全部結(jié)清。
3.甲方在未付清全部工程費(fèi)用以前，產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸乙方所有�？罡肚搴�，產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號(hào)。若匯入其他帳號(hào)，乙方不予承認(rèn)，由此造成的后果由甲方自行承擔(dān)。
八、違約罰則
1.由于乙方原因，工程未能按預(yù)定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應(yīng)向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據(jù)合同要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時(shí)預(yù)付工程款，則甲方應(yīng)向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時(shí)提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務(wù)等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權(quán)將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實(shí)際損失;由于上述因素造成工程逾期的責(zé)任應(yīng)由甲方承擔(dān)。
九、特別約定：(若沒(méi)有則注明無(wú))
十、爭(zhēng)議解決
在本合同及其附屬合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。
十一、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預(yù)付工程款到達(dá)乙方指定帳號(hào)后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)等信息發(fā)生變化，應(yīng)書(shū)面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽定補(bǔ)充協(xié)議。
4、本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方單位名稱(chēng)(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細(xì)地址
郵編
電話
傳真
開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細(xì)地址
郵編
電話
傳真
開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)
工程承攬合同11
內(nèi)容如下：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：
定作人機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號(hào)：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：
定作人機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：
承攬方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：
承攬方營(yíng)業(yè)執(zhí)照： 施工資質(zhì)：
承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理： 手機(jī)：
承攬方機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：
銀行開(kāi)戶(hù)許可證：開(kāi)戶(hù)行：帳戶(hù)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款：
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為： 元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(jià)(單價(jià)款單位：平方米/人民幣元)
序號(hào)GRC裝飾件名稱(chēng)規(guī)格數(shù) 量 單 價(jià)合計(jì)
1
2
3
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結(jié)算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費(fèi)，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測(cè)量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng)：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場(chǎng)
3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)�、修磨、涂料粉�?
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );
5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標(biāo)會(huì)上中標(biāo)單價(jià)，竣工按中標(biāo)單價(jià)及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場(chǎng)停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗(yàn)收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;
2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《GRC外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工。
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無(wú)償修理或返工，由此造成的.一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價(jià)及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價(jià)、原預(yù)算單價(jià)甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價(jià)計(jì)算工程量，據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價(jià)款;
2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽字之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價(jià)45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗(yàn)收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對(duì)正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗(yàn)收。超過(guò)七日未予答復(fù)時(shí)，乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換GRC裝飾件，兩年內(nèi)免費(fèi)維修，超過(guò)兩年維修只收取材料費(fèi)，維修保證24小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng);
2、乙方承諾對(duì)本單位安裝的GRC裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費(fèi)。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點(diǎn)：簽約日期： 年月日
工程承攬合同12
甲方：
乙方：
根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點(diǎn)：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
二、承包范圍及內(nèi)容：
場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
三、承包方式：
挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式
按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：
按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式：
土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任
負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車(chē)輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛所發(fā)生的.一切行車(chē)安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭(zhēng)議的解決
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
工程承攬合同13
委托單位：
承攬單位：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________。
3.承包范圍：參見(jiàn)合同附屬文件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)____________元，由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫(xiě)金額：圓整。
二、施工時(shí)間
工程期限__日，時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的`通暢。
5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方：
承攬單位：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
工程承攬合同14
甲方（業(yè)主):
乙方（承攬方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：
一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況
1.施工地點(diǎn)：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號(hào)樓2單元1503室。
2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。
二、雙方權(quán)利義務(wù)
1．乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，在施工過(guò)程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財(cái)產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的.上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
4.施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，防止被盜丟失，否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從20xx年10月 日開(kāi)始建設(shè)，到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
四、違約責(zé)任
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭(zhēng)議解決辦法
1.發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
年月
乙方簽字： 年日日 月
工程承攬合同15
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________ 元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整，大寫(xiě)金額： 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日，時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過(guò)程中的`有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話： 電 話：
傳真： 傳 真：
【工程承攬合同】相關(guān)文章：
工程承攬合同06-04
工程承攬合同12-28
工程承攬合同08-02
工程承攬的合同12-19
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同【精】03-31
工程承攬合同【熱門(mén)】04-01
工程承攬合同范例04-09
2023工程承攬合同03-28
工程承攬合同【推薦】04-14